Льготный консультант. Ветераны. Пенсионеры. Инвалиды. Дети. Семья. Новости

Договор на сборку компьютера образец. Договор на поставку компьютерной техники. Порядок разрешения споров

ПРОЕКТ) ДОГОВОРА № ___

на исполнение заказа

г. Москва «__» _________ 2017 г.

_________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ______________, действующего на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2017 года, с одной стороны, и ______________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Единой комиссии Протокол № ________________________ от __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. 1. Предмет и цель договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется поставить Заказчику персональный компьютер - Моноблок и сканер по адресу: _______________., согласно Спецификации (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по ценам, указанным в настоящем договоре.

1.2. Целью настоящего договора является поставка товара для оснащения ______________

1.3. Предметом договора является поставка товара Заказчику по адресу: ____________________

  1. 2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет _______________________, согласно Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Цены за единицу товара являются фиксированными и пересмотру не подлежат. Цена включает НДС в размере указанном в Приложении № 1, стоимость упаковки, транспортные расходы Исполнителя и расходы по страхованию товара до передачи его Заказчику.

  1. 3. Срок и условия поставки.

3.1.Срок поставки товара: в течении 7 дней с момента подписания договора.

3.2. Исполнитель поставляет товар Заказчику по адресу: __________________________

Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Исполнителя (изготовителя). Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной накладной и счетом-фактурой.

3.3. Поставка товара осуществляется Исполнителем еженедельно по предварительной заявке Заказчика.

3.4. Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру одновременно с передачей товара, но не позднее 5 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара (основание: ст. 168 Налогового кодекса РФ, часть 2). Исполнитель гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре.

  1. 4. Условия оплаты.

4.1. Оплата по договору осуществляется Заказчиком после принятия товара и счета-фактуры.

4.2. Оплата Заказчиком производится в течение пяти банковских дней следующих за днем поставки товара.

4.3. Исполнитель обязан предоставить следующие документы вместе с поставляемыми товарами:

Товарные накладные по форме ТОРГ-12 и оригинал счета-фактуры;

Техдокументации (паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке) и копии сертификатов на товар, заверенных печатью Исполнителя.

  1. 5. Качество товара, гарантии.

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, соответствующего действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Исполнитель обязуется на каждый вид товара, поставляемого в рамках настоящего договора, предоставить заверенные своей печатью и подписью руководителя копии сертификатов соответствия.

5.2. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации).

Поставка товара без технической документации и сертификатов считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

5.3. Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

  1. 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. При нарушении сроков исполнения заказа, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.

6.2. При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности в срок, установленный п. 5.7 договора или Актом приемки, в том числе в период гарантийного срока эксплуатации, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости бракованного и/или некомплектного товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) товара.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату товара, если задержка произошла по вине Исполнителя (не предоставление документов на отгруженное товар или их неправильное оформление).

6.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательства по передаче Заказчику технической документации, сертификатов, товарной накладной вместе с товаром, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом, Заказчик вправе применить к нему штраф в размере 100 рублей за каждый день задержки по день предоставления документов.

Исполнитель обязан выполнить требование Заказчика в 7-дневный срок.

6.5. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

6.6. Штрафные санкции, предъявленные Исполнителю в рамках настоящего договора, а также убытки, причиненные ненадлежащей поставкой, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются Заказчиком за счет суммы представленного Исполнителем обеспечения. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Исполнителем обеспечения, Исполнитель обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением.

6.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.

6.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения заказным письмом.

  1. 7. Заключительные положения.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.

Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

7.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).

7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2.

Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1 к

Договору № ___ от «__» _______ 2017 года

СПЦИФИКАЦИЯ

Компьютер - моноблок

Процессор Intel Celeron N3050 / 1600 Mhz

Количество ядер процессора

Оперативная память

2048 Мб

Объем жесткого диска

500 Гб

Видеокарта

Intel HD Graphics

Экран

19.5" HD

Разрешение экрана

1920x1080

Операционная система

Windows 10

Привод

Образец договора поставки оргтехники хотя бы раз заключался с компаниями, которые ведут офисную деятельность. Согласитесь, что мало кто из нас может представить сегодня бухгалтера, кадровика или менеджера по продажам без компьютера или ноутбука. А офис разве сможет функционировать без принтеров, сканеров и прочих вещей? Может быть и сможет, но не полноценно, ведь сколько функций в работе были оптимизированы с появлением в нашей жизни различной компьютерной техники.

А если компания расширяется либо обновляет эту технику, то возникает необходимость в большом количестве компьютеров, для чего приходиться подписывать договор поставки оргтехники и комплектующих для разовой или периодической поставки. В данном договоре должны быть зафиксированы не только сведения о конфигурации, но также условия доставки, сборки и гарантии на различные детали.

Договор поставки компьютерной техники

Компании, осуществляющие оптовую или розничную торговлю компьютерами и комплектующими, обычно предлагают своим клиентам уже готовые стандартные образцы договоров поставки компьютерной техники. Прежде, чем подписывать такой договор, покупатель должен убедиться в достоверности и согласовании сведений, которые в него включены. В договор поставки компьютерной техники в обязательном порядке должны быть включены условия:

  • о предмете договора (указывается вид комплектующих (ноутбук, системный блок, видеокарта, процессор, материнская плата, жесткий диск, карта памяти и т.д.), их наименование, модель, год выпуска и точное количество);
  • стоимость каждой единицы товара (обычно в тексте договора указывается общая сумма, а в приложении к нему идет детальная смета);
  • условия расчетов;
  • дата поставки;
  • условия поставки (самовывоз или доставка до покупателя);
  • гарантия на товар и пр.

В нашем сервисе вы можете скачать полноценный договор поставки компьютеров, включив в него все требуемые условия сделки.

Представляет Исполнителю заявки на выполнение работ по разработке, составлению, редактированию, набору, распечатке и ксерокопированию доку¬ментов. Заявка может быть сделана Заказчиком в устной форме.2.2.5. Обеспечивает свободный доступ специалистов Исполнителя к компью¬терному оборудованию.2.2.6. Обеспечивает сохранность компьютерного оборудования, установленного Исполнителем в соответствии с п. 2.1.5 настоящего договора.2.2.7. Обязан подписать акт сдачи-приемки в течение дней с момента его представления Исполнителем либо заявить Исполнителю свои мотивиро¬ванные возражения в письменной форме.2.3. Не допускается самостоятельное использование Заказчиком компьютерного оборудования, установленного Исполнителем. 3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 3.1. Не позднее числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки.3.2.

Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2.1. Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами. 2.2. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика (подп.
1.2.3 настоящего

Внимание

Договора). После осмотра неисправного оборудования Подрядчик составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.


2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта (п. 2.2 настоящего Договора), согласуется Сторонами.

Договор оказания услуг по наладке компьютеров

Общие сроки выполнения: в период с. . г. по. . г. 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 6.1. Вознаграждение Исполнителя определяется в Приложениях (Технических заданиях).
НДС не облагается. 6.2. Сметная стоимость: рублей в час, не включая налог на доходы физических лиц (13%). 6.3. Количество часов указывается в пунктах содержания оказываемых услуг.

Инфо

Предварительно максимальные трудозатраты составляют часа, что составляет общую сумму рублей, из них подлежит выплате Исполнителю - (), рублей, при этом НДФЛ, перечисляемый Заказчиком в качестве налогового агента составляет – руб. Превышение количества часов должно быть дополнительно обосновано.


6.4. Заказчик является налоговым агентом с связи с чем НДФЛ за Исполнителя удерживается и перечисляется Заказчиком. 6.5. Вознаграждение уплачивается в течение 5 дней после подписания Акта, указанного в п.5.1.
6.6.

Договор технического обслуживания компьютеров

Важно

Срок действия настоящего Договора с момента подписания. 9.2. Договор прекращается по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа от договора одной из Сторон.


9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с обязательным предупреждением другой Стороны за 10 рабочих дней до его расторжения. 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Исполнитель не подлежит соцстрахованию со стороны Заказчика. 10.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
10.3.

Договор на ремонт компьютера

Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель:2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора по месту на¬хождения Заказчика: .2.1.2. Обеспечивает Заказчика квалифицированными специалистами ежеднев¬но с ч до ч на весь срок действия договора.2.1.3.

Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов и чис¬ло рабочих мест, необходимых для выполнения заявок Заказчика.2.1.4. Самостоятельно осуществляет оборудование рабочих мест специалистов (компьютеры, принтеры, ксерокс, канцелярские принадлежности).2.1.5.

Производит доставку и установку своего компьютерного оборудования у Заказчика.2.1.6. Самостоятельно обеспечивает компьютерное оборудование необходимы¬ми расходными материалами (дискеты, бумага для принтера и ксерокса, картриджи и др.) и осуществляет его ремонт и техническое обслуживание.2.1.7.

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору сервисного обслуживания Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.5.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, предупредив Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней.


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА6.1. Настоящий договор на сервисное обслуживание составлен на срок с « » 201_ г. по « » 201_ г. 7. ФОРС-МАЖОР7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.7.2.

Договор на обслуживание компьютерной техники

Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги: 2.1.1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее — ПК). 2.1.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика. 2.1.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК. 2.1.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники. 2.1.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в «1С» программах. 2.1.6. Настройка бухгалтерских программ по требованию Заказчика. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке: в срок: . 3.2.

Стоимость работы одного специалиста Исполнителя составляет рублей за один час работы, но не более рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту (Приложение N), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Образец (примерный). договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик Гражданин РФ. . года рождения

Паспорт гражданина РФ выдан. . г. код подразделения — зарегистрирован по адресу: ПОДПИСИ СТОРОН: м.п. Приложение №1 к Договору оказания услуг по наладке компьютеров № от.

Техническое задание Город Дата составления. . г. Гражданин РФ. . года рождения (паспорт гражданина РФ выдан. . г. код подразделения — , зарегистрирован по адресу: , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, составили и утвердили техническое к Договору № от. . г. Наименование Цена Рублей за час, вкл. НДФЛ Кол-во часов Сумма, Рублей, Вкл.

Договор на оказание компьютерных услуг

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ8.1. Договор на сервисное обслуживание техники заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.8.2.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору оказания услуг. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.8.3.

Работающая под управлением компьютерная сеть Заказчика и пояснения по его настройкам. 3.2. Ввод в работу всего указанного в техническом задании функционала.

Факт оказания услуг фиксируется актом на выполнения услуг. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.1.2. Оказать Заказчику услуги своими силами. 4.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика. 4.1.4.

Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде, а при необходимости - письменные материалы и заключения. 4.1.5. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам.

Договор подряда на компьютерные услуги образец

В случае возражений Заказчика относительно покупки комплектующих изделий и деталей по цене, указанной Подрядчиком, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и оборудования и предоставляет их Подрядчику для замены дефектных и неисправных деталей. 2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить ремонт при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей и оборудования (п.

2.3 настоящего Договора). Заказчик обязан сообщить Подрядчику о порядке дальнейших действий в течение дней с момента получения предупреждения Подрядчика, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт компьютера и компьютерной техники. Вы можете скачать договор на ремонт компьютерной техники, который заключается при оказании подрядчиком мер, направленных на устранение неисправностей в работе оборудования. Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт компьютера Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов. К примеру на то, чтобы подготовить договор на ремонт компьютерной техники у вас уйдет не более двух минут. Также при создании договора, вы автоматически (моментально!) формируете пакет сопутствующих документов (приложения, акты, графики).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Проект договора

ДОГОВОР №________

г. Чита «___»________ 2012 г.

Государственное Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах» (ГК «Забайкалмедстрах»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор по итогам проведения запроса ценовых котировок ( закупочной комиссии от «___»_______2012 г.) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить комплекты компьютерной техники (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставки по адресу: 672000, Забайкальский край, .

2.2. Срок поставки товара – в течение 7 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.


2.3. Факт доставки и приема-передачи Товара подтверждается подписанной Покупателем и Поставщиком товарной накладной с указанием даты доставки. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю оформленную счет-фактуру.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора составляет: _______________ (_____________________________) руб.

Цена договора включает все расходы, необходимые для осуществления Поставщиком обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, а также транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы по доставке товара до места назначения.

3.2.Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

3.3. Оплата производится Покупателем путем перечисления по , в следующем порядке:

В размере 30% от цены договора после заключения договора на основании выставленного Поставщиком счета;

Окончательный расчет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Поставщиком счет-фактуры и подписанной сторонами товарной накладной после приемки товара Покупателем.

В случае обнаружения недостатков товара при ее приемке, Покупатель приостанавливает оплату до устранения недостатков.

3.4. Моментом исполнения обязанности по оплате считается дата зачисления подлежащих уплате денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях на оплату товара указывается номер и дата Договора, а также номер и дата счета на оплату либо счета - фактуры.

3.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ, ГАРАНТИИ

4.1. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству производится при подписании товарной накладной в месте, указанном в пункте 2.1 настоящего договора.

4.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям, предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировки данной категории товаров.

В случае обнаружения при приемке несоответствия по количеству и качеству полученного Товара условиям настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от такого Товара и потребовать замены некачественного или некомплектного Товара. Поставщик обязан произвести замену несоответствующего условиям настоящего Договора Товара без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) календарных дней.

4.3. Поставщик предоставляет гарантию качества товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента его получения Покупателем, если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-технической документацией по данной категории товаров.

4.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не могла использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.


4.5. В случае несоответствия продукции требованиям по качеству и количеству, а также в течение , Поставщик по требованию Покупателя, безусловно, гарантирует бесплатный ремонт или замену некачественной (дефектной) продукции (комплектующего изделия) в срок, отдельно согласованный сторонами, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения Уведомления о выявленных недостатках.

4.6. Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и требованиям технических характеристик.

4.7. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым, без дефектов, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом (в случае, если данный товар подлежит в соответствии с обязательной сертификации).

4.8. Товар должен сопровождаться необходимыми техническими документами: паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации. Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные предприятием-изготовителем на товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям. Все необходимые Руководства пользователя и техническая документация должны быть на и в подлинном экземпляре.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального относительно цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, то есть с нарушением требования к качеству, либо со сроками эксплуатации, не соответствующими условиям настоящего Договора, Поставщик кроме обязательства по замене Товара ненадлежащего качества или со сроками эксплуатации, не соответствующими требованиям настоящего Договора, уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации относительно цены Договора.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Применение мер не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие действия, как стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных , препятствующих выполнению, взятых на себя обязательств. Каждый случай возникновения такого события находится вне контроля Сторон, и в таких случаях выполнение обязательств, согласно Договору, становится невозможным.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду возникновения форс-мажорных обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения. В противном случае сторона утрачивает право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение стороной своих обязанностей по Договору, а также предполагаемый срок исполнения обязательств.

7.3. В случаях, предусмотренных выше, течение срока исполнения Сторонами их обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникать в процессе выполнения настоящего Договора, если они не будут улажены путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством.

Договор поставки компьютеров № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

1.2. Количество, ассортимент и цена поставляемого товара, сроки и адрес поставки указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязательства Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществить поставку товаров в объеме и сроки согласно спецификации.

2.1.2. Гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям стандартов и техническим характеристикам (условиям), установленным для данного вида товара.

2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

2.2.2. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3. Условия поставки и порядок приемки товара

3.1.Поставка осуществляется в сроки и на условиях, указанных в спецификациях.

3.2.Товар должен быть упакован и промаркирован. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.

3.3. Приемка товара осуществляется ответственным лицом Покупателя на основании представленной им доверенности и оформляется Товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Актом приемки-передачи. При приёмке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в соответствующей спецификации к настоящему Договору, по наименованию, количеству и комплектации.

3.4. При обнаружении каких-либо несоответствий передаваемого Товара требованиям настоящего Договора и спецификации, составляется соответствующий Акт с указанием нарушений и сроками их устранения Поставщиком. Вывоз товара с недостатками, и доставка товара на замену осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.5. Поставщик передает Покупателю вместе с товаром: счет-фактуру; Товарную накладную (форма ТОРГ-12); Акт приемки-передачи; гарантийный талон, сертификаты и др. в случае, если они предусмотрены оформлением у производителя.

3.6. Обязанность Поставщика по поставке (передаче) товара Покупателю считается исполненной с момента подписания ими Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

3.7. Право собственности на поставляемый товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4. Стоимость поставки и порядок расчетов

4.1. Стоимость (цена) поставляемого товара указывается в спецификациях.

4.2. Цена товара по подписанной с двух сторон спецификации является фиксированной и изменению не подлежит.

4.3. Оплата за поставляемый товар производится на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета.

4.4. Расчет за поставленный товар производится Покупателем в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления средств на счет Поставщика.

4.6. Цена товара определена с учетом расходов на доставку до места поставки, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. Покупатель вправе взыскать с Поставщика за недопоставку или просрочку поставки товаров в установленные соответствующей спецификацией сроки неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день недопоставки или просрочки, но не более 10% от стоимости Заявки. Обязанность по уплате неустойки возникает со дня предъявления соответствующего требования Покупателем.

5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в полном объеме и устранения нарушений.

5.3. При несвоевременной оплате товара по настоящему Договору (за исключением оплаты авансовых платежей), Поставщик вправе требовать оплату неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченного в срок товара.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, постановлениями государственных органов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, и представить подтверждающие документы. Неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим пунктом срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

6.3. В случае продолжения указанных обстоятельств, свыше 10 (десяти) календарных дней, Стороны решают вопрос о судьбе настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор действует с даты подписания его Сторонами до 31 декабря 2014 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Похожие публикации